
【精】建筑工程合同
在人们越来越相信法律的社会中,越来越多的场景和场合需要用到合同,合同是企业发展中一个非常重要的因素。那么大家知道合法的合同书怎么写吗?以下是小编收集整理的建筑工程合同,欢迎大家分享。
建筑工程合同1委托方:以下简称:(甲方)
承包方:以下简称:(乙方)
为保证三亚国际康体养生中心二期工程项目的施工质量,加强质量控制,甲方委托乙方承担该工程施工质量检测任务,为使检测工作顺利完成,经双方友好协商达成以下合同条款,以便共同遵守。
建筑工程名称:海南万科康体养生二期A总包工程
一、建设地点:三亚荔枝沟
二、检测内容:
工程涉及的建筑材料、施工过程质量控制检验项目;(见证取样)
三、检测依据:
按所承担检测项目相应的国家标、行业规范、本工程设计的检测要求以及甲乙双方商定的检测细则执行。
五、检测工作量:
检测项目及数量由甲方按国家行业相关的要求,为创备所需的各项检测标准以及海南省、三亚市质检部门的有关规定确定。乙方仅提供建议性意见。乙方无资质承担的检测项目,经甲方同意,乙方可外包进行检验或由甲方自行委托检测,乙方可以介绍。
六、检测期限及提交成果:
乙方按所检项目所用的标准、规范规定的时间如期完成相应的检测任务。并在完成检测后两天内提供正式检测报告一式叁份;可以根据甲方需要出具速报依据。
七、检测取费及付款办法:
1、检测取费优先顺序:
a、海南省建筑业协会规定的检测项目收费标准;
b、国家相关检测收费标准
2、检测费结算方法:结算检测费用=按本合同第七条第一款确定的检测费总和
3、付款方式:
本合同签订时,甲方先支付乙方预付款壹万元整(¥:10000元),当检测费用超出预付款后,每满壹万元即结算付款(如有急需检测报告,乙方应配合甲方工作,先领取报告),工程结束全部付清。甲方应及时支付检测费款,乙方才提交检测报告,否则乙方对检测报告享有留置权或拒绝检测甲方所送样品。乙方应向甲方开具正式税务发票。若非甲方另行书面委托,检验委托人即为甲方检测费用全权结算代表。
八、权利和义务
(一)甲方权利和义务:
1、所有检测项目均应填写检验委托单,除现场检测项目外,甲方应送样品至乙方试验室进行检验,样品应满足试验要求;在乙方有资质承担检验项目的情况下未经与乙方协商同意,甲方不得将该工程的检测项目委托其他检测单位检验。
2、按要求应进行见证取样、送检的检测项目,应符合见证取样的规章制度要求,并按海南省建设厅琼建质【20xx】194号文件执行;同时向检测单位出示见证员有效证件。
3、甲方要求乙方来现场检测的项目,甲方提前二天通知乙方,乙方接到通知确定后及时回复甲方。
4、甲方对所送样品的真实性和代表性负责,对检测报告有异议应在收到检测报告后15日内提出,争议由甲、乙双方协商解决。
(二)乙方权利和义务:
1、收样过程应符合见证取样的规章制度要求,并按海南省建设厅琼建质【20xx】194号文件执行。
2、乙方的检测严格按相关标准、规范的要求进行,不受任何单位或个人的干预;非经甲方同意,乙方不向任何单位和个人泄漏检测资料。
3、乙方按规范规定的有关质量要求按时检测,按时提交成果报告。
4、乙方要来甲方现场检测的项目,乙方提前二天通知甲方,甲方接到通知确定后回复乙方。
九、违约责任
1、甲方应按时付款,若逾期支付,甲方自逾期之日起每日向乙方偿付逾期报告费用3的违约金。
2、在乙方有资质承担检验项目的情况下未经乙方同意,甲方将该工程的检测项目委托其他检测单位检验的,本合同结算按第七条第1款执行。
3、若非不可抗拒的自然因素,乙方逾期提交成果报告,乙方自逾期之日起每日向甲方偿付逾期报告费用3的违约金。
4、因乙方原因造成甲方所送样品失效或检测结果无效,甲方重新送样检测后,该项检测不得收取任何费用,并应赔偿甲方样品及交通费用。
十、本合同未尽事宜,双方在协商补充合同,补充合同与本合同具同等法律效力。
十一、经双方确认的检验委托单、设计图纸、结算单等来往文件均视为本合同条款。
十二、本合同一式伍份,甲方执叁份乙方执贰份,合同自签订之日起生效。该工程完工,且甲方结清检测费用后合同终止。
十三、纠纷解决方式:发生纠纷,双方协商解决,若协调解决无效,则通过工程所在地法院诉讼程序的方式解决。
十四、本合同书经双方法定代表人或委托代理人签字盖章后生效。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
建筑工程合同2本合同由 _______________(以下称甲方)和 _______________(以下称乙方)签定。
一、合同宗旨 为了发展旅游事业,经双方协商同意,甲方向乙方购买2条滑索。乙方按下述条款向甲方提供本合同所规定的规范和性能的滑索设备和相关服务。
二、技术规格 滑索条数:__________条 滑索水平长度:__________ 米 滑索上下站高差米:__________米
三、供货范围 乙方将按如下范围向甲方提供设备及相关服务
1、全新未经使用过的设备(见设备清单)。
2.设备的运输。
3.设备的土建基础设计。
4.滑索设备的安装、调试。
5.对甲方人员进行理论指导及现场培训。
四、交货及工程进展
1.乙方在合同生效后15天内完成滑索的设计,15天内向甲方提供土建施工图纸。
2.乙方在合同生效后2个月内向甲方提供滑索的全套设备。
3.乙方在合同生效后
2.5个月内完成滑索的全套设备安装调试,并交付甲方使用。
五、价格 合同总额为__________万元人民币(__________元人民币)。
六、付款方式
1.甲方在合同生效后向乙方支付__________万元人民币的合同款(大写:__________元人民币)。
2.甲方在设备发货前,向乙方支付__________万元人民币的合同款(大写:__________元人民币)。
……此处隐藏14501个字……改,多缴很多税(总局在20xx年4月25日视频会议有关政策));其中:
(1)安全文明施工费:
人民币(大写)(¥元);
(2)材料和工程设备暂估价金额:
人民币(大写)(¥元);
(3)专业工程暂估价金额:
人民币(大写)(¥元);
(4)暂列金额:
人民币(大写)(¥元);
2.合同价格形式:。
(备注增加条款:合同执行过程中,税率调整事项条款)
【例】合同执行过程中,如国家税收政策发生变化,增值税税率调整,工程造价计价依据中增值税税率按照适用的税率执行。
(通用合同条款中的付款条款:增值税纳税义务发生时间,预付款开票问题都明确)
五、项目经理
承包人项目经理(备注,社保和个税的缴纳,挂靠判断):。
六、合同文件构成
本协议书与下列文件一起构成合同文件:
(1)中标通知书(如果有);
(2)投标函及其附录(如果有);
(3)专用合同条款及其附件;
(4)通用合同条款;
(5)技术标准和要求;
(6)图纸;
(7)已标价工程量清单或预算书;
(8)其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改,属于同一类内容的文件,应以签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
七、承诺
1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工,确保工程质量和安全,不进行转包及违法分包,并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任,且按照法律规定及合同约定开具增值税发票(备注)。
3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的,双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。
八、词语含义
本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。
九、签订时间
本合同于年月日签订。
十、签订地点
本合同在签订。
十一、补充协议
合同未尽事宜,合同当事人另行签订补充协议,补充协议是合同的组成部分。
十二、合同生效
本合同自生效。
十三、合同份数
本合同一式份,均具有同等法律效力,发包人执份,承包人执份。
发包人:(公章)承包人:(公章)
法定代表人或其委托代理人:法定代表人或其委托代理人:
(签字)(签字)
社会统一信用代码:社会统一信用代码:
地址:地址:
邮政编码:邮政编码:
法定代表人:法定代表人:
委托代理人:委托代理人:
电话:电话:
传真:传真:
电子信箱:电子信箱:
开户银行:开户银行:
账号:账号:
(备注:不包括通用合同条款和专用合同条款,关于通用合同条款涉税点,不完全关键点如下)
其中通用合同条款共计20条,具体条款分别为:
一般约定(税收名词,如:甲供材定义、发票类型定义等)、
发包人(开票抬头和付款)、
承包人(三方授权开票)、
监理人、工程质量、安全文明施工与环境保护、
工期和进度(纳税义务发生时间)、
材料与设备(甲供材、清包工政策)、
试验与检验、变更、价格调整(税率调整)、
合同价格(含税价/不含税价等)、
计量与支付(预付款开票、收付款、纳税义务发生时间、开票、保证金开票)、
验收和工程试车、竣工结算、缺陷责任与保修、
违约(发票违约条款、违约金开票、缴税)、
不可抗力、保险、索赔和争议解决。
建筑工程合同15招标编号( )
甲方(建设单位):
乙方(施工单位):
遵照《建设工程施工招标投标监督管理规定》要求,经工程项目报建和市招标办备案,甲、乙双方对本工程项目进行了商议。经甲、乙双方协商,特定协议如下。
一、工程项目的综合说明
1、名称:2、地址:3、规模:4、结构及层数:5、发包方式:6、发包范围:7、年月天。
8、质量要求。
二、工程造价
1、经甲、乙双方共同协商定本承包协议造价为:
人民币: 元(大写: )
人民币: 元(大写: )
2、价格计算依据:
(1)标定的定额为:
(2)标定的取费标准:
(3)政策性调价文件截止日期:
三、材料采购供应
材料采购、运输、保管的责任和计价依据:
对材料质量的要求:
四、工程款支付方式
1、在合同签署后,开工前%作为工程付款。
2、甲方按工程月进度向乙方准时付款。
3、按天津市有关文件规定,工程竣工后甲方向乙方拨付工程款至总造价的 %;留 %做维修款,待工程竣工维修期满后一个月内全部付清。
4、施工期允许调整的内容和依据:
五、工程基础的处理和重大设计变更费用的计取
1、施工过程三通一平由甲方负责,其费用不含在总价内。
2、基础垫层以下的地基处理有乙方负责,其费用不含在总价内,待竣工结算时按实际发生给与调整。
3、结构、规模、标准等重大设计变更由该工程图纸设计部门出变更图纸或变更说明,并由乙方负责施工,其费用不含在总价内。待竣工结算时按实际发生给予调整。
六、工程保修
本工程保修按《建设工程质量管理规定》执行。
七、遇有本合同未尽事宜,由甲、乙双方通过协商另订补充条款,作为本合
同不可分割的组成部分,且与本合同具有同等法律效力。
八、甲、乙双方在履行本合同过程中发生争议,由双方协商解决;协商不成,按本合同约定的下列方法之一进行解决:
1、由仲裁委员会仲裁;
2、向 人民法院起诉。
以上协议经双方单位盖章、负责人签字生效。
甲方(盖章): 乙方(盖章): 代表人(签字): 代表人(签字): 电话: 电话:
签约日期:
签约地点: